Владислав Игоревич представлял интересы нашей организации в Арбитражном суде...

Владислав Игоревич представлял интересы нашей организации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 13 Арбитражной апелляционной инстанции и Арбитражном суде Северо-Западного округа по делу А56-13771/2022. Дело было выиграно, и мы рекомендуем данного специалиста. Суть дела: В договоре, заключенном между сторонами, было предусмотрено поставка товара партиями по заявкам покупателя. Покупатель направил две заявки на поставку товара, однако товар не был доставлен в срок. Поставщик уведомил покупателя о невозможности исполнения своих обязательств по договору, после чего покупатель односторонне отказался от договора и обратился в суд с требованием о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки товара. Нижестоящие суды удовлетворили требования покупателя. Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение нижестоящих судов. Прекращение производства товара до заключения договора является предпринимательским риском поставщика, а не обстоятельством непреодолимой силы. Поставщик должен был разумно и осмотрительно убедиться в возможности исполнения договора до его заключения. Уменьшение размера ответственности или освобождение от нее нарушило бы права и законные интересы покупателя, лишив его возможности получить то, на что он рассчитывал при заключении договора.